v súlade s ustanovením §281-288 Obchodného zákonníka a vnútropodnikovej Smernice 1452/2003-120
do obchodno-verejnej súťaže na výber dodávateľa na vypracovanie energetických certifikátov budov
podľa zákona č.555/2005 pre budovy LSR, š.p. Banská Bystrica podľa prílohy č.1
Súťažné podmienky:
Námestie SNP č.8
975 66 Banská Bystrica
Zapísaný v Obchodnom registri OS v Banskej Bystrici dňa 29.10.1999, oddiel Pš, vložka č.155/S
2. Predmet súťaže:
3. Miesto realizácie: LESY SR, š.p. Banská Bystrica, odštepné závody
4. Termín realizácie: od ukončenia súťaže do odovzdania potrebných energetických elaborátov
5. Podmienky účasti uchádzača:
a) Odborná spôsobilosť pre tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov na dodávku predmetu obstarávania (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace), z ktorého bude zrejmé, že má na navrhovanú činnosť oprávnenie, predmet podnikania musí byť uvedený zrozumiteľne pre predmet obchodnej-verejnej súťaže. Právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti posúdenie z energetického hľadiska tepelnú ochranu stavebnej konštrukcii a budov, vykurovanie, teplú vodu a elektrické osvetlenie. Výhodou je ak má v predmete činnosti aj posúdenie vzduchotechniky.
b) Záujemca je platca DPH.
c) Potvrdenie príslušného krajského súdu alebo okresného súdu, že uchádzač nie je v konkurznom konaní, alebo likvidácii, nebolo voči nemu začaté konkurzné alebo likvidačné konanie a nebol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.
d) Uchádzač nemá nedoplatky: - daňové (potvrdenie príslušného daňového úradu),
- do zdravotného poistenia (príslušná zdravotná poisťovňa),
- nemocenského poistenia ,
- dôchodkového zabezpečenia
príspevku na poistenie v nezamestnanosti (potvrdenie príslušného úradu).
e) Doklad o odbornej spôsobilosti vydaný na základe zákona č. 555/2005 Z.z. – energetická hospodárnosť budov – tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov
.
a) Referencie od odberateľov vyhotovených energetických certifikátov budov, kde odberateľ potvrdí rozsah u neho vykonaných energetických certifikátov budov, vyjadrí svoju spokojnosť s vyhotovenými energetickými certifikátmi , kvalitou vykonaných služieb a s dodržaním termínu dodávky ako aj o prípadných sankčných postihoch. Navrhovateľ predloží referencie od zadávateľov týchto služieb za rok 2010. Výhodou je predloženie referencií za rok 2008 a 2009 s uvedením počtu vyhotovených energetických certifikátov.
7. Cenová ponuka, dodacie lehoty a platobné podmienky:
a) V cenovej ponuke uveďte ceny za technickú jednotku v zmysle § 3 zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov v € bez DPH, platné k termínu vyhlásenia súťaže.
b) Dodacie lehoty po uzatvorení zmluvy o dielo:
c) Počet dní splatnosti faktúr od vyhotovenia predmetu súťaže : minimálne 30 dní
Cenová ponuka na predmet súťaže:
Cena za objekt v € bez DPH |
Technické jednotky |
V € / ks bez DPH |
|
Priemerná cena za elaborát podľa zoznamu |
Zahrňujúca aj všetky náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením energetického elaborátu |
ks |
8. Dokumentácia elaborátu musí obsahovať:
- Energetický štítok budovy
- Sprievodná správa o hodnotení budovy
- Počet kópií pre jednotlivé hodnotenie budovy, požadujeme 3 exempláre + digitálne podoba vo formáte PDF
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
– priemerná cena elaborátu, zahrňujúca aj všetky náklady zhotoviteľa spojené s vyhotovením energetického elaborátu vyhotovená v 3 exemlároch + digitálna podoba vo formáte PDF
– termín zhotovenia a predloženia elaborátov po odovzdaní podkladov a po vyžiadaní doplňujúcich údajov
10. Spôsob predkladania súťažných návrhov:
Obálku so žiadosťou označte:
„OVS na vyhotovenie energetických certifikátov - súťaž “ s poznámkou NEOTVÁRAŤ
Ing. Juraj Moravčík, generálne riaditeľstvo, tel.kontakt: +421 48 4344265, mobil: +421 918 333 009, e-mail: juraj.moravcik@lesy.sk
Súťažné návrhy musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s viacerými uchádzačmi.
Ing. Igor Viszlai, v. r.
generálny riaditeľ